一、合同编号:xfg******
******法院协神、承安人民法庭维修改造(建设工程费)项目合同
三、项目编码:hb************
******法院协神、承安人民法庭维修改造(建设工程费)项目
五、合同主体
******法院本级
地址:新乐市无繁路北
联系方式:杨轶普
******有限公司
地址:新乐市
联系方式:范冬冬0311-******
六、合同主要信息
******法院协神、承安人民法庭维修改造(建设工程费)
规格型号:法庭主楼装修改造
主要标的数量:1
主要标的单价:******
合同金额:******.00
履约期限、地点等简要信息:工期60天,甲方指定地点。
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024-12-12
八、合同公告日期:2024-12-12
九、其他补充事宜:
******法院协神、承安人民法庭维修改造(建安工程费)项目合同
******法院协神、承安人民法庭维修改造(建设工程费)项目合同
三、项目编码:hb************
******法院协神、承安人民法庭维修改造(建设工程费)项目
五、合同主体
******法院本级
地址:新乐市无繁路北
联系方式:杨轶普
******有限公司
地址:新乐市
联系方式:范冬冬0311-******
六、合同主要信息
******法院协神、承安人民法庭维修改造(建设工程费)
规格型号:法庭主楼装修改造
主要标的数量:1
主要标的单价:******
合同金额:******.00
履约期限、地点等简要信息:工期60天,甲方指定地点。
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024-12-12
八、合同公告日期:2024-12-12
九、其他补充事宜:
******法院协神、承安人民法庭维修改造(建安工程费)项目合同